1、电力建设合同范本电力基建工程能否平安施工直接关系到电力基建工程的施工进度与施工质量,而这些都会影响到电力设施电能的生产。那么签订电力建设合同需要注意什么呢以下是在办公室小编为大家整理的电力建设合同范文，感谢您的欣赏。电力建设合同范文一发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原那么，经共同商讨，达成以下协议：工程(工程)名称：主要内容：质量要求：按电力部门和国家有关规定标准执行。二、工程造价：三、承包方式：包工包料，费用包干, 甲方自签订合同之日全部付清。四、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工之日前应向乙方
2、提供相关图纸和有关技术资料，并指定 同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定 同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延。六、违约责任：甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补、减少损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。七、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前
3、向乙方提供有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方约定。八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方承当，因乙方原因造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民法院裁决。十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定。十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。十二、在施工过程中出现的一切平安问题，由乙方自
4、行承当。甲 方：(盖章) 乙 方： ：(盖章)年 月 日 年 月 日电力建设合同范文二发包方(甲方)： 承包方(乙方)：签定时间： 年 月 日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包工程和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥元。三、建设工期5、 根据有关工期定额和使用需要，天。6、 如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进
5、行的原因 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收标准。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 催促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损
6、失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承当返工责任。12、 乙方严格按照电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价局部工程款，计人民币 万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份
7、，甲乙双方各执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造 价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方(合同章)：委托代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 电 话：乙 方(合同章)： 委托代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号: 电 话：电力建设合同范文三发包方(简称甲方)：法定代表(负责)人：设计方(简称乙方)：法定代表人：根据
8、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、老实信用的原那么，就完成合同建设工程的设计任务，协商一致，签订本合同。1、工程工程名称、规模、阶段、投资1.1、工程工程名称： 10 kV 供电线路工程4.5公里1.2、工程建设地点： 磐石市1.3、工程设计规模： 新建 10 KV线路4.5公里，高压电缆敷设 米，室内新建高压配电柜 面及配套保护等1.4、工程设计阶段： 方案设计及概算阶段、施工图阶段1.5、工程估算投资：暂定 100 万元 。2、设计内容及范围2.1设计范围：建设工程方案设计、设计概算、施工图
9、设计等。2.2设计内容： 进行现场调查 ，依据相关标准、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等;按照建设单位要求，参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议;参加施工图交底、施工图会审等会议;参加竣工验收。3、设计工作要求3.1时间与进度： 按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关效劳 。3.2 设计质量与深度：设计深度执行建设工程设计文件编制深度规定，充分考虑工程的功能性、平安性、经济性、可信性、可实施性、适应性及效能性。4、设计依据、标准和资质4.1设计依据：4.1.1设计委托书或设计中标文件;4.1.2 甲方提交的根底资料;4.2 乙方采用的主要设计标准及标
10、准：66kV及以下架空线路设计标准 GB50061-1997 ;4.3乙方资质等级： 电力行业专业乙级 。5、资料提交及期限5.1甲方向乙方提供设计委托书等文件资料，并对其完整性、可靠性负责;5.2乙方按甲方要求时间向甲方交付工程建议书(电子文档)、装订成册的初步设计图纸(方案设计)和概算各6份，施工图纸8份等设计资料和文件，并对其真实性、准确性、完整性全面负责。6、合同设计费及支付方式6.1合同设计费(含税)：设计费取费基数以甲方工程造价管理部门审后概算中工程费用为准，暂定为 100 万元;设计费收费优惠价按工程造价的4%;合同设计费暂定为人民币(大写)：肆万圆整 (小写) 40000.00
11、元，待概算审定后调整设计费。6.2合同设计收费依据按以下 6.2.3 方式确定6.2.1设计招标中标价;6.2.2双方按国家工程勘察设计收费标准确定;6.2.3双方按（发包方/设计方）所在地工程设计市场调节价协商确定;6.3按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。由其它方式确定的合同设计费不再调整;6.4支付方式按照以下第 6.4.1 款规定执行：6.4.1 分期支付：6.4.1.1合同生效之日起 日内，甲方支付设计费定金(大写)壹万伍仟圆整;(小写) 15000.00元6.4.1.2其他剩余局部待乙方
12、向甲方交付设计文件并通过审查后连同调整局部一次性支付;收款人：开户行：账 号：7、甲方权利义务7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、标准和约定要求的设计文件限期整改;7.2参加本合同设计工程各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查;7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员;7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计标准、标准进行设计;7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作;7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件;确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同
13、意;7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和平安环境。8 乙方权利义务8.1按国家规定和约定的设计标准、标准、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件;8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务;8.3 根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题;8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案;8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立工程重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新工程收费;8.6对甲方、施工单位、监理
14、单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案;8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供给商;8.8工程设计应保证工程的平安性能,满足施工平安操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案;8.9未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。9、设计变更9.1甲方因以下原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费;9.1.1超出设计任务书
15、范围变更设计工程、规模、标准、条件;9.1.2提交的根底资料错误或作较大修改;9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案;9.2乙方因以下原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承当。由此给甲方、施工单位、监理单位、供给商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承当;9.2.1设计质量不符合技术标准、标准和约定要求的;9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够;9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。10、保密10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。11.不可抗力11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、
