1、建设工程勘察合同范本合集5篇 gf-2000-2030 建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探） 工程名称：工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人：勘察人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包 人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 .工程名称：.工程建设地点：. .4 .5预计勘察工作量： 第二条：发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确 性
2、、可靠性负责。 .提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、 施工、勘察许可等批件（复印件）。 .提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、 建筑总平面布置图。 .提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 .提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电 缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 第三条。勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人 负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 .开工及提交勘察成果资料的时间 .本工程的工期为天，勘察工作
3、有效期限以发包人下达的开 工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、 不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 .收费标准及付费方式 .本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。经双方 协商确定，本工程收费标准为：勘察综合单价为元/预算包干；或 土层元/米、岩石层/米、砂卵石层元/米；按实际 完成工作量结算。 .本工程勘察费预算为元（大写）， 合同签订，设备进场，发包人应向勘察人支付元作为工程预付款； 勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进 度时，向勘察人支付预算勘察费的的工程进度款，计元；勘察人提交勘察成果资料时，发包人应一
4、次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 .发包人责任 .发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任 务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 .在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包 人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资 料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生 人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 .发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件 和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障 碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、 修好通行道路、接通电源水源、挖
5、好排水沟渠以及水上作业用船等）， 并承担其费用。 .假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场 作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事 危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 .工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提 出的工程用料方案，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费 用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 .勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包 人应按实际发生的工作量支付勘察费。 .为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件。 .由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发 包人应支付停、窝工费；发包人假设要求
6、在合同规定时间内提前完工（或 提交勘察成果资料）时，发包人应向勘察人支付相关费用。 .发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料 图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发 包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同 外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 .本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 .勘察人责任 .勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的 勘察成果资料，并对其负责。 .在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组
7、织设计，派人与发 包人的人员一起验收发包人提供的材料。 .3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形 地貌、地质和水文地质条件）及技术标准要求，向发包人提出增减工 作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 .4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及 其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 .5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条：违约责任 .由于发包人原因造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应 付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实 际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 .由于勘察人原因造成勘察成果
8、资料质量不合格，不能满足技 术要求时，其勘察费用由勘察人承担。 .合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成 的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费；完成的 工作量超过50时，那么应向勘察人支付预算额100的勘察费。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其它约定事项： 第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由 当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，由仲裁委员会仲裁。 第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履 行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式份，发包人份、勘察人份。 发包人名称：勘察人名称（盖章）： （盖章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人（签章）：委托代理人（签章）： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： ：联系 ： 开户银行：开户行： 银行帐号：银行帐号： 合同签订日期：年月日合同签订日期：年月日 第9页 共9页
