1、2023年园林景观设计合同范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称: 别墅园林景观工程。2.工程地点:润成科技院内3. 工作内容: 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。(一)如遇以下原因工期顺延:1.未及时签审施工图纸和施工组织方
2、案;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4 小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收,否那么视为默认工程合格并进行竣工结算;2. 假设未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本工程免收设计费,本工程暂定造价520230元 (预算详见“合同附件一) ;2.本工程按甲方审定预算中各工程的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;5.工程竣工并验收
3、合格后15 日内,双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程工程,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程局部保修期为一年。2.成活率:植物管护移交时按行规到达95%的成活率。第六条 双方的责任(一)甲方责任:1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案
4、及施工图,并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.假设施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关标准组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 材料的认定及采购1. 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前
5、方可采购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购置。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表人: 代表人:本合同签订日期 年 月 日