1、建设工程施工合同书 合同编号：_ 建设工程施工合同书 甲方：_ 乙方：_ 签订日期：_年_月_日 建设工程施工合同书 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术标准JGJ79- 要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供以下文件资料，
2、并对其准确性、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于 年 月 日竣工，总工期为 天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，假设遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基根底工
3、程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程根底验收合格后由甲方一次性支付，计 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供根本的工作条件，如 3、乙方应按国家技术标准、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守平安和保密规那么，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供根本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应
4、补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，假设因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、假设在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完本钱合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 合同编号：_ 感谢您的浏览! 下载修改即可使用
