1、经营承包合同承包经营合同又称“承包合同。中国经济体制改革中,为落实生产经营责任制,确定国家、农业集体经济组织或工商企业、公民的责权利关系和承包人承包经营权的一种法律形式。对于经营承包合同你了解多少呢以下是办公室小编为大家整理的经营承包合同范文,欢迎参考阅读。经营承包合同范文1发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方) 住所地:_年,由_镇农工商总公司与甲方签订的土地承包合同,实际上由乙方承包经营,并且得到了发包方及其村民(代表)的一致同意,同时也取得了_镇人民政府的批准。现根据我国农村土地承包法及相关法律政策之规定,并经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方所有的土地一事达成如下一致协
2、议,望双方共同遵守:一、承包标的、数量及四至范围乙方承包的土地为甲方拥有的_亩土地,其四至范围详见附图。二、承包期限承包期限为_年,但因乙方已于_年实际上已承包了本合同项下土地,故本合同的承包期限为本合同生效之日起至_年_月_日止。三、承包土地的用途:本合同项下的土地用于种植葡萄、水果、种苗、绿化苗木等其他农作物。四、甲方的权利、义务1.权利(1)监督乙方依照本合同的约定的用途合理利用和保护土地;(2)制止乙方损害承包地和农业资源的行为;2.义务(1)维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除本合同;(2)不得干预乙方的生产经营自主权和正常的生产经营活动。(3)为乙方的生产经营活动提供方便;
3、(4)依据区、镇土地利用总体规划,组织、安排本集体经济组织内的农业根底设施建设。五、乙方的权利、义务1.权利(1)依法享有承包地使用、收益的权利,有权自主组织生产 经营和处置产品;(2)在取得土地承包经营权证后,乙方拥有的土地承包经营 权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或其他方法流转。2.义务(1)维持土地的农业用途,不得用于非农建设;(2)依法合理利用土地,不得给承包地造成永久性损害。六、承包金的数量及其支付期限承包金为每年_万元,在每年_月_日之前付清。七、违约责任1、甲方不得违反本合同第四条约定的义务及法律法规的强制 性规定,否那么,乙方有权单方决定是否解除本合同,并要求甲方赔偿乙方所
4、有的投入和违约金_万元。2.乙方如违反了本合同第五条约定的义务及法律法规的强制性规定,那么甲方有权收回土地,并要求乙方赔偿给土地造成的损失;乙方超出合同规定付款期限的,那么按每天万分之二支付未付局部的违约金。八、其他约定1、在承包期内,因自然灾害或其他不可抗力严重毁损承包地的,在取得甲方、甲方村民代表及_镇人民政府及农业主管部门同意后,甲方同意对乙方承包的土地进行调整,或按毁损土地面积在承包金中予以扣减,直至土地恢复种植能力;2.甲方保证甲方村民不得在合同承包期内无故干扰、侵犯乙方的自主经营活动,如对乙方造成损害的,甲方必须予以赔偿。3.承包期内,乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地时,乙方对
5、其在承包地上投入而提高土地生产能力的,有权获得相应的补偿。4.承包期内,甲方不得单方面解除本合同,不得以任何借口或理由强迫乙方放弃或变更土地承包经营权,更不得以划分5.土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等,归乙方所有,甲方不得擅自截留,且必须配合乙方土地流转事项,但采取转让方式流转的,应当取得甲方的同意。6.承包期内假设遇政府征用,那么除土地补偿金归甲方外,其余款项一律归乙方所有,未征用局部那么继续承包,承包金也按比例调整。九、争议的解决在履行本合同过程中,假设有争议,首先由甲、乙双方协商解决;假设协商未果,任何一方都可以向人民法院起诉。十、本合同一式柒份,在双方签字盖章后生效,甲、乙双
6、方各执贰份,壹份用于向有关部门申领土地承包经营权证,另贰份分别报南浔镇人民政府及农业主管部门备案。十一、特别条款:在签订本合同时,乙方有充分理由相信甲方对本合同项下的土地发包已取得了甲方的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意,且已报请南浔镇人民政府批准。如甲方未履行以上义务导致本合同无效,那么乙方有权要求甲方赔偿乙方所有投入和违约金_万元订约人:甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日经营承包合同范文2(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法,本着“平等互利,共同开展,双方共赢的原那么,为了明确双方的权力
7、和义务,经双方友好合作上协议一致,同意签定以下合同。一、承包形式为上交甲方年款。乙方承包后,只管经营管理,自付盈亏,开发新老客户维护市场,翻开品牌知名度。卫生环保、社保等 只交纳国税、地税、工人工资、水电费、 费等经销费用全部由乙方负责。承包期限为壹年,自2023 年 12月 日起至 2023年 11月 日止。二、每年上缴承包金额定为每个月乙方上交贰仟伍佰元人民币给甲方,本合同双方签定乙方应一次交完,每月承包金人民币贰仟伍佰元给甲方,一次性付清当月的承包金给甲方前方可继续承包,否那么甲方有权终止本合同,并以违约处理,收回甲方的全部财产自己经营。合同期满后甲方应将押金贰仟元退还给乙方,双方的债权
8、债务各自承担,互不相关。三、乙方在经营期间所增加的美容美甲产品,以便承包期满后双方处理解决。乙方负责在甲方原有客户的根底上积极开发新客户,翻开更广的销路,为双方创造更大的经济效益。承包期间甲方不再购置美容美甲产品。四、在本合同承包经营期间乙方必须严格标准操作设备,为确保设备的正常良好运转,正常保养和维护的费用和房租水电费、税收费等一切费用由乙方自付。负责客户保质保量保价经营合理。乙方一定要保证美容美甲产品 出来的客户满意。五、甲方负责把甲方原有的全部客户和经销商交乙方自己经营管理。在承包期间,如有相关部门检查抽检时,乙方必须及时通知甲方,甲方必须为乙方解决问题。六、违约责任1、甲方在乙方合同经
9、营期间不得单方终止合同或转包他人,否那么按合同法论处,负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。2、乙方在本合同期间不得擅自终止或转让他人,否那么按合同法论处,负责赔偿1万元人民币给乙方做为违约金。甲方有权终止本合同。七、本合同自双方签字盖章之日起生效。一式两份,甲方和乙方各执一份,双方应共同遵守履行,如违约者,按合同法论处。八、本合同附件设备清单,产品清单各一份。九、本合同期满后如果乙方不继续承包,乙方必须把甲方原有的设备原有的产品和原有的经销商客户全部交回给甲方。十、合同期满后同等条件下乙方有优先权继续承包。十一、本合同一经签字盖章具有法律效益,未尽事宜,经双方协商解决,如不能解决,由当地法院
10、进行判决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日经营承包合同范文3甲方:乙方:为了加强工程工程管理,落实工程承包责任制,确保管理科学化、工作标准化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高工程经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同(以下简称施工合同含补充协议及附件资料)的根底上,按照甲方有关工程管理方法的要求,经双方协商,同意签订本工程工程内部承包经营合同书(以下简称合同书)。第一条 工程概况1、 工程名称:2、 工程地点:3、 工程工期: 以甲方与发包方签订的施工合同为准。4、 工
11、程质量标准: 以甲方与发包方签订的施工合同为准。第二条 原那么与方式1、实行工程负责人负责制:甲方聘任 为该工程工程负责人(乙方),在工程施工管理实施过程中,代表甲方全面履行施工合同,负有第一责任,对工程盈亏承担不容推卸的全部责任。2、实行确保上交,自负盈亏的原那么。甲方统一核算,工程本钱单列。确保上交营业税、所得税、管理费等各项税费。3、乙方按照“动态管理、优化组合的原那么,配备精干的工程管理班子(乙方所配备的工程管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案),以满足工程质量、平安、工期、文明施工、降低工程本钱的要求。4、甲方根据工程工程的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结
12、算、本钱核算等技术性问题进行技术指导。5、根据本工程的情况,甲方委派 同志为派驻现场工程负责人,并全权对现场的质量、平安、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理,定期向公司汇报现场施工情况。第三条 工程承包范围及合同工作量以 年 月 日甲方同发包方签订的 的全部内容为准。第四条 指标1、工程承包上交系数:乙方按工程结算总造价的 或 元/m向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费,由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。所有税、费于每次开票收款时交纳。2、施工工期:以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准,乙方确保按施工
13、合同规定的工期完成。假设乙方造成工期延误,除按施工合同约定执行外,每延误工期1天罚款1000元;延误工期超过30天,乙方无履行合同的能力或无法改变现状,给甲方的形象和信誉造成损失时,甲方有权终止合同,另派工程负责人组织施工及管理工作。3、工程质量:严格执行国家建筑工程施工质量验收标准,确保工程质量到达国家验收等级标准要求。假设发生质量事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。4、平安生产:严格按照国家平安操作规程及标准进行施工,杜绝一切平安事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。假设发生平安事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。5、文明施工:按照工程所在地建设行政部门的相关要
14、求及甲方平安文明施工的有关文件规定,实施企业形象工程,所需费用由乙方承担。6、工程款回收:按照施工合同条款中明确的时间和数量及时收取,回收率达100%。第五条 有关支付工程款的规定:乙方按施工合同的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度方案报表,并提出下月所需资金材料方案,提出月结本钱(会计报表),甲方对乙方月结本钱进行及时审核,确保工程资金专款专用。第六条 有关工程保修金的规定:工程竣工保修期满后,待甲方从发包方处将保修金收回后,保修金一次性返还给乙方;假设在保修期发包方要求进行保修,乙方应及时派人员进行保修,费用由乙方承担,否那么不退保修金。第七条 有关风险抵押金的规定:(1)按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金,由乙方负责全额缴纳,并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。(2)在施工中所需资金自行解决,甲方不承担资金借贷担保,因工程经营形成的债权由乙方享有,债务由乙方承担无限责任。(3)本工程乙方交平安风险承包保证金 元,工程竣工后无重大平安事故及违章罚款发生,予以无息返还。(4)甲方收取质量保证金2%,(假设建设单位收取质量保证金5%时可不收取),质(5)在工程竣工结算后,假设工程全部按施工合同履约,未出现质量、平安问题,已收回所有债权未发生亏损和债务的,工程竣工资料完整,也未出现施工合同