1、钢结构厂房安装合同范本篇一：钢结构厂房施工合同书施工合同书甲方：XXXXX乙方：XXX省XXX钢结构工程经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据中华人民共和国经济合同法有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。一、工程概况：1、工程名称：XXX厂房钢结构屋面2、工程地点：蒲江成佳3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构局部的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。钢架梁采用H型钢，为300150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C1005020，8米开间用C1005020，屋面采用夹心彩钢板厚度为50mm。4、工
2、程数量：建筑面积4512平方米5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。工程验收后以实际面积结算2、付款方式：合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元大写：叁拾贰万伍仟元作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元大写：叁拾贰万伍仟元全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元大写：叁拾贰万伍仟元，其余款项10%，甲方在工程竣工6
3、个月后一次付清。3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。三、甲方的义务和责任：1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供应乙方；2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；2、在施工过程中，乙方应文明施工；3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢结构局部的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量人为因素的不可抗拒因素造成的
4、损坏除外；钢架外表防腐保质期为两年。六、违约责任：1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失；2、乙方保证按质按期完工，逾期那么处违约罚金；3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方代表： 乙方代表：篇二：钢结构厂房施工合同书钢棚架施工合同书甲方：灌阳鸿达环保砖乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据中华人
5、民共和国经济合同法有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。一、工程概况：1、工程名称：灌阳鸿达环保砖厂房钢结构屋面2、工程地点：灌阳县新街镇邓家村灌阳鸿达环保砖有限责任公开司3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构局部的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。钢结构厂房材料：4、工程面积：以实际建筑面积为准5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为两个月，乙方必须保证按期完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：85元/平方米。工程验收后以实际面积结算2、付款方式：合同生效后，乙方所有钢结构材料进入甲方场地后
6、，即付给乙方15万元，以后款3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收三、甲方的义务和责任：1、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；2、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；2、在施工过程中，乙方应文明施工；3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢结构局部的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外；钢架外表防腐保质期为两年。质保金为： 为总金额的5% ，期限为一年六、违约责任：乙方保证
7、按质按期完工，逾期那么处违约罚金；七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方代表： 乙方代表：篇三：钢结构工程施工合同书施工合同书 工程名称：年 月 日合 同 书发包人全称：承包人全称：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条 工程名称工程名称：工程地点：第二条 工程承包范围第三条 合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年 月日， 总日历天数：日历天
8、； 工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年 月 日， 总日历天数_日历天。第四条 质量标准工程施工及质量验收执行标准：钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2023 工程质量满足上述标准标准规定的合格工程质量要求。第五条 合同价款与支付一、合同价款：二、工程量增加：1、工程施工期间假设发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工
9、经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价含工程量增加的95%4、留5%作工程质保金，保修期工程竣工之日起壹年满十四日内付清。第六条 发包人工作1发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承当承包人施工发生的全部水电费；2确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；3办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；4发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。第七条 承包人工作1根据合同约定时间完成施工工程。工程质量应当到达协议书约定的质量标准；2向发包人提供工程进度方案及相应进度统计报表；3做好施
10、工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承当由此发生的费用。第八条 工期顺延因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；5、不可抗力因素。第九条平安责任1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措
11、施，消除事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人原因导致的平安事故，由发包人承当相应责任及发生的费用。第十条 工程竣工1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承当违约责任。3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发
12、包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承当责任。第十一条 违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承当返工或采取加固措施发生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按合同约定支付工程款进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、假设发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同GF19990201通用条款协商解决；5、假设双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效合同订立时间：_ 年_ _ 月_ _ 日合同订立地点：_发包人办公室_本合同双方约定 签字、盖章后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。发 包 人：签字、盖章： 承 包 人：签字、盖章委托代理人： 委托代理人： ： ：0533-8163600 ： ：0533-8086638邮箱： 邮箱：Qtaz163
