1、钢结构工程分包合同范本我国现代建筑业的钢结构工程中还存在许多缺陷。那么签订钢结构工程分包合同需要注意什么呢以下是在办公室小编为大家整理的钢结构工程分包合同范文，感谢您的欣赏。钢结构工程分包合同范文一发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。第一条承包范围和内容：按照设计图中包含的如下工程工程：第二条 工程期限开工日期：本工程定于 年 月 日开工。(以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为
2、准)竣工日期： 年 月 日竣工，总工期为 天。如遇以下情况，经监理、甲方代表现场签证后，工期相应顺延。重大变更设计，提供的如工程等资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。人力不可抗拒的因素而延误工期。非乙方原因。不按合同规定拨付工程款而影响施工。第三条 承包方式及合同价款承包方式：包工包料合同价款：3.预算报价清单见合同副件。第四条 质量标准本工程质量等级要求：合格;严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和强制性标准施工，并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。第五条 甲、乙双方义务甲方义务：向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。 提供施工现场施工面的
3、交接。委派工程部进行现场管理工作。按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。乙方义务：协助甲方做好开工前的准备工作。制定施工方案、施工进度方案、材料进场方案，用水、用电方案，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。按合同约定竣工验收，交付使用。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。 已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。第六条 材料供给全部工程材料、施工设备由承包方采购。工程所用材料必须符合设计、施工验收标准要
4、求和质量标准，附有产品合格证，并按国家规定进行试验合格前方可用于工程(合格证及试报告据作为竣工资料交甲方)。对乙方自行采购的不合格材料，乙方必须按甲方要求的时间清理出施工场地，重新采购合格材料，并承当由此发生的全部费用，且工期不予延长。第七条 施工质量及平安隐蔽工程以及其他关键工序，乙方必须按规定提出申请，等甲方、监理人员检查签证后，方可进行下一道工序，无检查签证的隐蔽工程视为不合格工程。施工过程中，因乙方原因发生质量事故，应及时报告甲方和监理公司，乙方及时采取补救措施，并承当一切责任。工程竣工后，乙方按中华人民共和国建设工程质量管理条例有关规定对工程实行保修。在施工中，乙方必须严格遵循国家和
5、建设单位关于平安生产的规定，重视施工现场作业平安，制定平安防范措施，坚持文明施工，做好施工现场环境保持保护，保障施工人员和人民群众的平安，在必要的地点和时间内设置照明和保护，警告信号标志和看守，防止人身伤亡事故。乙方应根据国家现行平安操作规程及甲方工地的有关平安制度要求教育施工人员严格进行平安生产及文明施工，假设发生因乙方原因发生的平安事故均由乙方承当一切责任。如发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承当。第八条 工程造价和工程款的支付与结算1、结算依据：本工程造价根据设计图纸等相关的设计文件，按照双方约定及本市的材料信息
6、价和相关的取费标准计算。2、结算方式：工程按工程总价的85%和甲方结算，由甲方负责交纳所有的和本工程有关3及完整的结算资料。甲方在收到乙方的竣工结算报告及结算资料后20天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告后五日内向乙方支付工程竣工结算价款，乙方给甲方办理工程交工手续。4、付款方式：乙方的材料进场后， ;钢结构局部安装完毕后， ;钢结构工程通过合格验收后， 。4、保修金支付：第九条 合同价款调整。发生以下情况，合同价款可作相应调整：人力不可抗拒的自然灾害。原预算批准单位和建设单位批准的经甲方认可的变更设计。第十条 违约责任乙方责任：严禁任何形式的分包或转包，未经甲方的同意
7、，不得将工程分包或转包，违约将追究有关责任。工程施工质量达不到设计和标准要求的，负责无偿整修或返工，直至工程验收合格，并担负由此造成的工期延误责任。甲方责任：未能按合同的规定履行自己的责任，除工期得以顺延外，还应承当乙方由此造成的实际损失。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题由甲方负责。第十一条 竣工验收竣工验收，以国家对工程竣工有关规定和施工设计图纸及说明书、施工技术文件和质量保证资料为依据。乙方向甲方提供完整的竣工文件及工程验收报告。第十二条 合同争议的解决方法合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原那么，及时协商处理，协商不成的，可提交主管部门调解解
8、决，经调解达不成协议时，可向当地中级法院提起诉讼。第十三条 附那么1.合同未尽事宜和未列入事项，由乙方协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。2.本合同自双方代表签字、加盖公章后生效，工程竣工验收合格，工程款结算清后失效。3.本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。发包人： 承包人：(公章)年月日：钢结构工程分包合同范文二甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及相关法律法规，甲乙双方本着老实信用的原那么，在平等自愿的根底上经过协商达成如下协议。一、 工程概况1、 工程名称：_2、 工程地点：_二、 承包内容1、 厂房地脚螺栓，主钢结构，次钢结构和维护结构的制作和安
9、装，具体工作内容：(按图纸所包含的所有钢构相关的内容)。2、 乙方包，材料采购供给，加工制作，运输安装等，以单价包干形式承包该工程。(本合同内容不包含窗、楼梯护手、土建、水电及所有装饰局部)。三、 工期1、 以本合同生效，施工人员和主钢结构件进场的第二天开始算，总工期为_天完成制作安装，并到达验收标准。(在施工过程中如因甲方原因，或遇雨天、停电和不可抗拒因素工期相应顺延)。四、 质量和材料采购要求1、 主钢结构材质(除吊车梁、抗风柱为Q235B)以外，其他所有主钢结构材质均为Q345B，所有材料厚度下差不得低于50丝。2、 所有次钢结构材质均为Q235B。3、 屋面和墙面彩板厚度均按图纸要求加
10、工安装。4、 乙方所采购材料要符合国家相关标准。5、 施工质量按照国家行业现行施工验收标准，质量检验评定标准和其他标准及施工图设计要求施工。(工程质量等级要求为合格)。五、 合同价款和结算方式1、 本合同工程单价为:_计算，工程全部完工按实际建筑四周滴水为界收方，以现场实际所收方量为准(夹层不另行计算)。2、 本工程总建筑面积约为_工程总造价约为_人民币大写( 整)。3、 合同结算方式为：(合同约定单价包干)。六、 付款方式1、 本合同生效之日起(三)个工作日内，甲方向乙方支付本工程总造价的30%作为主钢构材料的预付款，款到开始购料。2、 主钢材料进入工厂并通知甲方，甲方须在接到乙方通知后，最
11、迟不得超过(二)个工作日到工厂取样送检。3、 甲方取样后乙方开始正式加工生产。4、 主钢构全部进场并开始正式安装，(五)个工作日内甲方支付乙方本工程总造价的30%作为次钢材料的购料款。5、 所有次钢和檀条安装完毕，(七)个工作日内甲方支付给乙方本工程总造价的30%作为维护材料的购料款。6、 余下本工程总造价的10%作为工程质量保质金。7、 工程全部完工验收合格后，自验收之日起(一十二)个月内，无其他质量问题。甲方向乙方一次性付清本工程10%保质金，合同终止。四、甲方责任1、负责协调工作。2、负责为乙方提供施工场地、电源、水源。道路场地平整、职工住宿等与本工程相关的良好施工条件。3、负责协调乙方
12、和土建、设计及其他部门的配合工作。4、按照合同约定支付工程款，如未按合同规定拨付工程款，按每日工程量总造价的0.5%比例付给乙方作为逾期违约金，直至按约定付清为止，由此造成的工期延误和所有经济损失由甲方承当。5、超过合同约定日验收，结算，按每日工程量总造价的0.5%比例付给乙方作为逾期违约金，由此造成的所有经济损失由甲方承当。6、工程中途停建，缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应及时采取措施弥补减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械调迁，材料和构件积压的实际经济损失，并顺延工期。7、工程未验收，甲方提前或擅自使用，由此造成的质量和其他问题，由甲方全部承当责任
13、，同时视为(本工程合格)。五、乙方责任1、在施工中乙方应积极采取有力措施，加强平安施工管理，防止一切质量和平安事故发生，因乙方自身原因发生的一切意外伤亡事故及质量问题由乙方自行承当全部责任，与甲方无关，造成的经济损失由乙方全部承当。2、乙方的工程质量达不到国家标准，甲方有权勒令停工、返工，由此产生的费用由乙方承当。3、乙方工程拖期，每日向甲方支付每日工程量的0.5%违约金。4、服从业主、监理及甲方的监督、管理并随时提供施工资料和工程实物检查。5、遵守业主，甲方的规章制度。6、施工平安设备、劳保用品和机具由乙方自行承当所有费用。六、工程变更1、设计图纸经会审后，原那么上不准变更，如需变更时，应提前十五天办理变更手续，书面通知对方。因变更造成的损失由甲方承当，造成的追加工程量应及时签证，并加以计算。2、在施工中，如承包方发现施工图纸或说明不符合设计要求，要及时通知甲方，甲方应及时处理，假设不能正常施工，应顺延工期。
