1、土石土方工程施工合同样本土石土方工程施工合同范文一发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：怀德广场2、工程地址：深圳市宝安区福永街道3、工程内容：基坑挖远4、据见图纸：据详见图纸，土方量约万立方米;工程内容包括(挖土、运土)第二条施工期限开工日期：暂定年月日前，完工日期年月底。共约需日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。第三条承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、
2、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。第四条工程造价2、施工场地土方量约万立方米，按平面的比较高点测量第五条甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。6、应立马支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工;7、负责竣工审核结算
3、。8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。第六条乙方责任范围1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。3、乙方所需的一切施工工具自理。4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。5、进场时应立马相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承
4、担。6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。8、装运平、路上掉泥自行处理。第七条工程质量要求验收及付款方式1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款万元;2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付%的款项，余下%留在下15天期的总量中支付。3、每隔15天均应按完成工程量的总值的%支付工程款，并将上期留下%一并支付。4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交竣工报表，经甲方确认(甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格)甲
5、方在核实后一个月内付完总工程款%，剩余5%三个月内付清。2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。第八条违约责任：1、因甲方没有立马支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的%。第九条其他事项1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。2、凡施工期间发
6、生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。3、甲方委托为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。4、乙方委派为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方。6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工。7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。发包方(公章)：承包方(公章)：某年某月某日：土石土方工程施工合同范文二发包方：承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑法相关法律法规
7、等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：第二条工作内容2.1零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建等2.2工程范围内的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。2.3积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方文明施工、迎接检查等。2.4施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。第三条合同工期及保证金3.1经双方协商确定，工程期为日，暂定自某年某月某日起
8、至年月日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前，甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿，将所有施工场地一次性交付乙方，否则乙方不作工期承诺。3.2若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。3.3保证金：甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金万元，乙方进场正式开挖某日内向甲方缴纳万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。3.4中途停工：如施工过程中非乙方原因停工(不可抗力因素除外)单次某日以上或累计某日以上，则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失：机械租金20元每台每天，管理人员工资元每人每天，工人及驾驶员元每人每天
9、，车辆租金元每辆每天，其他费用20元每天。第四条工程质量4.1乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内(外)卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有对于性的施工组织(设计)方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织人员进场，作好前期准备工作。4.2施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足施工验收规范、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。第五条工程价格及支付方式5.1土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代
10、表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。5.2工程单价按现场开挖的实际方量元每立方米(该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、元每车的弃渣，税金由甲方自行负责)如果运输距离超过7公里或弃渣超过元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给5.3工程款支付方式，乙方每月某日向甲方提供当月实际工程量，甲方于次月某日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的%的进度款给乙方，工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。第六条双
11、方的权利和义务6.1.甲方责任6.1.1甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料;如因甲方提供的上述图纸、资料不立马或与实不符，造成的相应损失由甲方自行负责。6.1.2甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。6.1.3工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在验收。6.1.4按合同规定立马支付工程款6.1.5施工爆破手续，乙方配合甲方由甲方完善爆破手续，所产生的费用由乙方负责。6.2乙方责任6.2.1乙方必须
12、服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位的工作。6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。6.2.4乙方应保证整个工期施工的立马性，经常与甲方现场联系沟通。6.2.5负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。6.2.6承包人必须具备相应实力，自行完成本合同工程，不得转包。6.2
13、.7承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。第七条争议解决方式7.1本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。7.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;调解要求停止施工，且为双方接受;法院要求停止施工;停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。第八条其他8.1本合同一式二四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力
14、。8.2本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。甲方：(盖章)乙方：(盖章)签字代表：签字代表：电话：电话：某年某月某日土石土方工程施工合同范文三发包方：承包方：甲方现将土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。第一条、工程项目(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程内容：(四)承包范例：按照甲方提供的施工图纸，以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。具体包括：1、土石方工程：(1)土方开挖、开挖后基面平整。(2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承
15、担)。(五)承包方式：包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。(六)承包价格：1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包，以上造价含税金，含余泥渣排放费，工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。2、施工中，由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法：以现场签证送现场施工员审查，项目预算员审核，项目经理审批，公司预算部审定。3、乙方已了解并认同现场施工环境条件，并已在报价中难度予以综合考虑，在施工过程中，不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。第二条、工期(一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。(二)乙方延迟工期，应承担甲方的一切经济损失。(三)如遇下列情况经甲方公司签证后，工期可顺延。(1)甲方未能按合同约定履行责任。(2)施工期间重大设计变更，必须延长工期的。(3)不可抗拒的因素。第三条、工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定GB50204-2
