1、生产承包经营合同生产承包经营合同范文1甲方:乙方:为提高生产经营效益,将企业扭亏为盈,经公司全体股东协商,将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺,并向下游产品伸延,经甲乙双方友好协商,由乙方投资对原生产工艺进行改造,并由乙方承包生产经营,现达成如下协议,以资共守。一、承包生产经营期限:自20年四月一日起至20年四月一日止,时间为五年,第一年度免交生产经营承包费用,第二年度上交股东梁永福承包经营款肆拾万元,其余股东按此股份比例上交费类推,第三年度到第五年度共三个年度每个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元,其余股东按此比例类推。二、承包期满后的投资固定资产与设备处理。三、承包期内,乙方生产经营需要银
2、行贷款,以甲方名义申报贷款,甲方同意将其名下的固定资产作为贷款抵押。甲方及股东必须立马配合办理相关贷款手续。乙方必须按时归还贷款,并以易世峰所持股份作担保。乙方以公司名义向政府及相四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行承担,甲方概不负责。五、乙方在承包期内承担企业法人的全部权利与义务,注重安全生产,乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方承担责任及相关费用,甲方概不负责。六、乙方20、20年承包款按每年万元计算,在此承包期内,乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款,办理环保许可证所支付款项及应由公司承担的其它款项,在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再分配给各股东。杜冬云应得承包
3、款交梁永福代收。七、未尽事宜,双方本着友好与实事求是的原则,协商解决。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日生产承包经营合同范文2发包方:(以下简称甲方)承包方:项目经理(以下简称乙方)根据中华人民共和国建筑法、招标投标法的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的建设工程施工合同经甲方研究决定派同志任项目经理并组建项目部,负责承担该工程的施工管理任务,承担建设工程施工合同中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。一、承包范围及造价:建筑工程施工合同约定的工程
4、内容及其增、减、附属工程。合同造价约。二、合同工期:日历天。三、质量标准:。四、安全生产及文明施工现场标准:按建设工程施工合同及投标承诺执行。五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量安全终身负责,对建设工程施工合同中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。六、管理费上缴:(一)缴费方式:经协商确定;乙方按以下第种方式上缴管理费。1、按本工程建设工程施工合同总价上缴管理费,计人民币¥大写,实际上缴管理费总额为结算总价的%2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写3、其他方式
5、:由甲方根据具体情况另行确定。(二)缴费办法:1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。八、财务管理1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户
6、,然后才财务科有计划进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方承担。九、甲方责任1、负责与建设单位和有关部门协调,立马协助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工,协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。3、指导乙方按施工规范进行施工,协助乙方解决在
7、施工中出现的技术和质量方面的问题、立马处理现场质量事故,参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。4、督促乙方按规程组织安全生产,审核乙方的安全措施、设备及设施,协助乙方对施工人员进行安全生产教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生产和现场文明施工,协助处理现场安全隐患及安全事故。5、协助乙方对计划生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方承担)。6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。十、乙方责任1、严格执行甲方和建设方签订的建设工程
8、施工合同中的一切条款,承担建设工程施工合同中承包人的一切义务和责任。2、按照设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到建设工程施工合同中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,承担其建设工程施工合同和投标书中有关的罚责。3、自觉遵守甲方各项规章制度,服从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生安全或质量事故,无条件的承担法律责任和经济损失。5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料
9、员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必须做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方承担。6、施工过程中,积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守劳动法、合同法,立马足额支付各工种人工工资和材料款,承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查,发现拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。7、根据建设部建质【20】113号文件关于建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外,同时接受甲方给予的每项次5
10、元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外,同时接受甲方给予的每次元处罚(该费用从工程款中直接扣除)9、严格执行建设工程质量管理条件第六章“建设工程质量保修”各条内容,并承担其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必须在接到通知后24小时内派人员维修,并承担维修费用,因其它原因造成的质量问题,必须配合有关部门调查处理,并按其责任划分承担相应责任。十一、违约责任1、甲方
11、挪用乙方承担施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。2、乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定:(1)中止本合同,停止一切服务,不参与该工程竣工验收,所有资料不予签字盖章。(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。十二、奖励:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场
12、奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。十三、其他约定:1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订建设工程施工合同前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月某日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。2、因特殊原因,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的,乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务
13、部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方承担。3、工程竣工后,乙方应立马与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残比较高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。5、若发生因乙方拖欠民工工资和对
14、伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不承担民事连带责任。7、附施工合同壹份于乙方十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日生产承包经营合同范文3甲方:乙方:为充分发挥资源优势,合理开发资源,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿产资源法等相关法律法规有关规定,经甲乙双方协商,在合法、公平公正、自愿平等、协商一致的基础上达成如下煤炭生产合作经营协议:第一条经乙
15、方申请,甲方同意将桑植县煤矿生产与乙方合作经营。合作履行期间,甲、乙双方共同聘任具有资质的矿长、安全管理人员、特种作业人员从事本矿生产经营管理,在合作期内乙方组织生产并承担生产经营期间所产生的一切安全、民事责任及生产经营的法律责任。甲方负责国有资产监督管理,确保国有资产不受损失,负责原煤矿国家正式职工管理,第二条合作期限:20年,自某年某月某日至某年某月某日止。第三条合作盈利分配及分配给付办法甲方给乙方制定年生产量为产煤两万吨,每吨煤给甲方上交利润元,合计年上交利润万元,由乙方于签订本协议之日交纳第一年度利润,以后每年上交利润的日期为上年度的某月某日前(提前半年交纳)。第四条安全责任乙方必须按照国家安全生产法、矿山安全法、煤矿安全规程、小煤矿二十条、煤矿安全操作规程、国务院446号特别令等规定以及上级行业主管部门、监察部门对煤矿的安全工作要求搞好安全生产管理。乙方在合作期间内发生的任何大小安全事故的法律责任、刑事责任、行政责任及经济责任、善后处理工作及上级部门对事故的调查处理及费用等,一律由乙方承担。第五条甲方权利与义务1、甲方制定生产计划交乙方组织实施并监督乙方合理使用煤矿资产,合理安排全民合同制工人进入生产一线。2、在合作期间因生产所发生的税、费及罚款、赞助、证照年检、延续办证、资源评估、评价、采矿权价款、安全