1、维修工程合同3篇委托方：业主大会(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：工程地点：开工日期：竣工日期：建筑面积：平方米结构类别：预算造价：元决算造价：元2、物业管理企业：3、施工单位：4、监理单位：5、其他：第二条合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标)1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);2、甲方委托乙方审核该工程预算(或概算);3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;4、其他。第三条甲方权利与义务1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;2、甲方可向局方询问委托
2、工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;4、甲方应向乙方立马提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;6、甲方须按约立马向乙方支付服务费用;7、其他。第四条乙方权利与义务1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;4、乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，仔细、细致、周到地进行服务工作;6、其
3、他。第五条合同费用1、甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。2、基本费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：3、差额费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：4、甲乙双方商定：按元，一次确定，不另调整。人民币(大写)：5、上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。6、付款方法：第一次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日第二次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。第六条合同时效1、本合同自签订之日起生效。2、双方确定，本合同所含工作内容至年月日结束。3、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。第七条违约责任本合
4、同如发生违约，按下列约定承担违约责任。1、甲方原因造成违约，按合同费用总额支付给乙方%违约金;2、乙方原因造成违约，按合同费用总额支付给甲方%违约金;第八条争议解决方法甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示)：1、向上海仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院起诉。第九条附则1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式份，其中正本份，副本份;甲乙双方各执正本份，副本份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：地址：地址：负责人或委托代理人：负责人或委托代理人：(签)(签)电话：电话：开户银行
5、及账号：开户银行及账号：邮政编码：邮政编码：合同订立日期：某年某月某日渗漏维修工程合同范本维修工程合同（2）甲方：乙方：甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据中华人民共和国合同法以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。一、渗漏维修范围：二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、m1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)：1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;3、挤注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封
6、缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。五、施工期限：30天，自某年某月某日至某年某月某日止。六、工程价格及计算方法：本合同采用总价包干方式，按元/m2全费用综合单价计算，总计 m2;合同总金额为：元。全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中
7、包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。七、付款结算方式：1、本工程完工验收合格且结算后某日内，支付合同金额的%;2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同金额的%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同余下金额的%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，
8、外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。九、甲方责任：1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度;2、组织对工程交工验收及办理结算。十、乙方责任：1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程竣工验收后某日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十一、现场负责人：本工程甲方委派为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有
9、的职责和权力;乙方委派为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。十三、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。十四、争方解决办法：在合同履行过程中如双方发生争
10、议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份，自双方签、盖章之日起生效。甲方(印章)：乙方(印章)法人代表：法人代表：维修工程合同范本维修工程合同（3）合同范本1甲方：(以下简称甲方乙方：(以下简称乙方)甲乙双方依照中华人民共和国合同法和建筑工程质量管理条例及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致
11、，订立本合同。一、工程项目:二、承包方式:乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。三、质量标准:施工质量双方同意参照济南市建设工程管理条例的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。四、施工期限:某年某月某日做卫生间渗水修复，某月某日前做完外墙渗水修复。五、工程造价：甲方按照卫生间元/个，三个卫生间，合计1元;外墙防水元/m2,需做50 m2,合计元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效
12、力。本合同经甲乙双方签盖章后生效。甲方：代表：日期：乙方：代表：日期：合同范本2甲方：乙方：甲、乙双方根据双方签订的项目户内精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意
13、损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。二.工程质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。三.保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。四.保修要求条款：1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员
14、陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须仔细记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故
15、现场抢修。5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则6、乙方未能立马按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加%的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建
