1、关于村道建设请示 村道公路建设工程 施工协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲方因修建村社村道公路工程，现决定将该工程发包给乙方施工完成。现经双方协商同意达成如下协议条款，双方共同遵守，不得违约。 一、工程名称。村道公路建设工程。 二、实施地点。ko+000-k+全长公里（详见施工设计图）。 三、工程量 1、路基挖方。挖土方立方米、挖石方立方米。 2、路基填方。立方米。 3、钢筋砼圆管涵规格cm：道/延米，箱涵规格：道/延米，石料挡墙：道立方米。 4、手摆片石底基层：厚cm平方米，天然砂砾石基层：厚cm平方米。 5、c30水泥砼面层厚cm平方米。 6、水沟：底宽米、深米，全长米，土路肩：
2、两边顶宽各米，全长米。 7、安保设施。防撞墩个，警示桩个，标志牌个。 四、工期。个日历天，从年月日起至年月日止（特殊情况时间顺延，如遇下雨、地震等或其它不可抗拒的自然因素）。 五、工程价款。本工程合同总价为大写人民币元（￥元正），每公里元，合计约人民币元。实际工程量以农村公路建设指挥部验收为准。该工程须用完税发票入帐，由方办理完税发票，税额由方承担。 六、工程价款支付。路基工程经验收合格支付元，路面基层验收合格后支付元，路面面层工程经验收合格后支付万元，余下总工程造价的%作为质保金，质保期为壹年，质保期满后无质量问题甲方无息退还质保金。该工程的国补资金由乙方全垫，待县农村公路指挥部拨付后甲方无
3、条件足额支付给乙方。 七、工程质量。各道施工程序按县农村公路指挥部下发的通村公路技术指南及相关文件执行。 1、土路基工程（主要工程包括。土路基宽米，不含水沟宽，压实度保证97%、涵洞、挡墙工程、纵坡不大于13%）完工后由施工单位申请工程所在地的乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验收，合格后进行路面底基层及根底施工。 2、路面底基层及基层工程（主要工程包括：手摆片石底基层宽 或天然砂砾石底基层米，压实厚cm、天然砂砾层或级配碎石层压实厚cm，错车道、弯道加宽等工程）完工后由施工单位的申请工程所在地乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验
4、收，合格后进行路面面层施工。 3、路面面层（主要工程。砼路面宽米，按标准加宽弯道、每公里个错车道、砼强度不小于c30、砼面层厚度不小于cm）、路肩（土路肩顶宽两边不小于米）、水沟（底宽不小于米、深不小于米）、安保工程（标志、标牌、防撞墩、警示桩按方案数完成）完工后由施工单位申请工程所在地的乡镇会同村委会及村民代表进行初验，初验合格后报县农村公路指挥部复核验收，合格后视为该工程完成。 八、双方权利及义务 1、甲方权利及义务 （1）保证按上述第六条按时支付给乙方工程款，如因工程款不能按时支付造成停工，其损失由甲方承担。甲方负责协调地方关系和青苗土地赔偿的一切问题及费用，并为乙方无偿提供材料堆码场及
5、搅拌场地。 （2）如乙方工程进度缓慢，工程质量不按上述第七条施工要求施工，甲方有权单方面解除合同，乙方既要承担整改费用，又要承担由此造成的经济损失。 2、乙方权利及义务 （1）按上述第七条施工要求施工，并负责质保期内的质量管护。 （2）做好施工进度方案安排，配备好施工机械设备、人员安排，保证近期完成工程任务。如因工程进度缓慢，工期每延误一天，乙方赔偿甲方工期延误费元。 （3）乙方自行做好平安生产工作，按规定购置保险，确保施工期间不发生平安事故，如乙方在施工期间发生不平安事故（包括伤、残、亡）均由乙方自行承担责任和费用，并承担上级主管部门对甲方的罚款。 九、其它约定。本合同执行中如果发生争执，双方可协商解决，如协商不成时，双方均可向XX县区人民法院起诉，由XX县区人民法院进行裁定。 十、未尽事宜，双方协商解决，所签补充协议与本合同同具法律效力 十一、此合同经甲乙双方签字后生效，合同文本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，相关部门存档一份。 甲方（签章）：乙方（签字）： 签约日期：年月日 第4页 共4页