1、 1 2022 年度报告 尚 慧 能 源 NEEQ:831962 江苏尚慧新能源科技股份有限公司（Jiangsu Sunhui New Energy Technology Co.,Ltd.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员
2、工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郦湘玲、主管会计工作负责人徐元仪及会计机构负责人（会计主管人员）徐元仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通
3、合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明（公告编号：2023-014）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策调整风险 公司所属光伏发电行业属于战略新兴行业，虽然技术进步对光伏发电成本的下降起到了巨大的作用，但是现阶段光伏行业的发电成本和上网电价均高于常规能源，因而光伏行业的发展主要还是依赖各国政策的政策补贴，目前中央政府及各地方政府对光伏行
5、业均出台了较大力度的扶持政策。但 2018 年国家发改委、财政部和国家能源局联合下发的“关于 2018 年光伏发电有关事项的通知”已减少了光伏相关政策补贴及扶持力度。现今即使下发补贴也以随机为主，所欠补贴依然较多，以前年度所欠补贴发放到位只怕几年内都不能完成，故而企业压力依然较大。随着光伏行业竞争的不断加剧和光伏电站装机容量的进一步增加，未来相关政策补贴或扶持政策可能会被进一步取消或 4 下调，将在一定程度上影响行业的发展和公司经营状况。行业波动风险 公司主要从事光伏电站 EPC 工程总包、光伏电站投资运营和光伏配套产品销售业务。光伏行业属于资本密集型行业,光伏电站的建设需要大额的资金投入，因
6、此对国内外经济波动以及货币政策的变动调整较为敏感。2018 年来全球经济增速出现下行迹象、通货膨胀率稍有提升、全球债务水平继续上升、金融市场出现动荡，并且随着全球股市震荡以及美元继续升值和其他货币不同程度贬值等情况，公司面临着较大的行业波动风险。技术换代风险 光伏产业属于典型的技术依赖型产业，企业技术研发和创新能力在一定程度上决定了企业产品的市场竞争力。本公司目前拥有多项高新技术产品认定证书，并且形成了较为成熟的技术积累和运营经验，但随着市场竞争的日趋激烈，同行业公司也在不断提升自己的核心技术水平。故而核心技术的研发与创新是公司核心竞争力的关键因素。如果公司不能保持持续创新的能力、不能及时跟上
7、行业技术更新步伐和市场发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。客户集中度较高的风险 2022 年度,公司对前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例为 90.68%，占比较高，其中对客户国网江苏省电力公司扬州供电公司销售收入占同期营业收入的比例为 70.69%，若未来公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者与客户发生贸易摩擦，将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制和公司治理的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际控制人郦湘玲直接持有公司26,447,998 股份，占公司总股本的 50.86%，处于绝对控股的地
8、位，郦湘玲同时担任公司的董事长，能够实际支配公司的决策和日常经营管理。虽然公司已经制定了较为完善的内部控制制度，法人治理结构也健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势通过行使表决权直接或间接影响公司的发展战略、重大资本支出、利润分配等决策，相关决策可能会影响和损害公司和中小股东的利益。毛利率波动较大的风险 公司主要从事光伏电站工程 EPC 总承包、光伏配套产品、光伏电站投资运营业务，其中 EPC 总承包项目的销售占比较高，但由于不同 EPC 项目之间的规模大小、设计难度、施工工期等差异较大，毛利率也存在差异，导致公司 EPC 总承包业务的毛利率有较大波动。同时，光伏配套产品销售受产品类
9、型、市场行情波动的影响较大，毛利率有较大波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、尚慧能源 指 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 尚慧鸿业 指 江苏尚慧鸿业分布式电力投资有限公司 5 尚慧生态 指 江苏尚慧生态新能源有限公司 股东大会 指 江苏尚慧新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏尚慧新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏尚慧新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
10、指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏尚慧新能源科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京中银律师事务所 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2022 度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 光伏 指 太阳能光伏效应，是指光照使不均匀半导体或半导体 与金属
11、组合的部位间产生电位差的现象 太阳能电池片、电池片 指 太阳能发电单位，通过在硅片上生长各种薄膜，把太 阳能转换为电能 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sunhui New Energy Co.,Ltd Sunhui New Energy Co.,Ltd 证券简称 尚慧能源 证券代码 831962 法定代表人 郦湘玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨婷婷 联系地址 仪征市月塘镇捺山村-1 电话 0514-89312198 传真 0514-89312199 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地
12、址 仪征市月塘镇捺山村-1 邮政编码 211413 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 仪征市月塘镇捺山村-1 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 3 日 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D4415 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-太阳能发电 主要业务 太阳能电站系统集成、生产、设计、安装 主要产品与服务项目 光伏电站工程 EPC 总承包、光伏配套产品销售、光伏电站投资运 营等 普通股股票交易方式 集合竞
13、价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为郦湘玲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郦湘玲），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321000585517223J 否 注册地址 江苏省扬州市仪征市月塘镇捺山 1 号 否 注册资本 52,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（
14、报告披露日）财通证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴军 柴梦宇 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,479,751.47 6,690,720.64-47.9
15、9%毛利率%1.66%-4.9%-归属于挂牌公司股东的净利润-49,659,102.73-27,766,620.98-78.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49,804,509.33-27,454,549.31-81.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-44.08%-25.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-44.20%-25.03%-基本每股收益-0.95-0.53-79.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 192,
16、136,664.29 243,387,541.26-21.03%负债总计 146,269,631.62 147,582,462.58-0.89%归属于挂牌公司股东的净资产 46,356,268.44 96,114,841.67-51.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.85-51.89%资产负债率%（母公司）53.13%56.25%-资产负债率%（合并）76.13%60.64%-流动比率 0.20 0.41-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-48,996.23-128,038.95 61
17、.73%应收账款周转率 0.04 0.07-存货周转率 0.74 1.40-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.03%-8.85%-营业收入增长率%-47.99%20.59%-净利润增长率%-79.49%-41.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非
18、经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,538.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,868.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 145,406.60 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 145,406.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政
19、策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务主要分为光伏电站 EPC 总承包、光伏电站投资运营、居民分布式发电业务、光伏配套产品销售、电动汽车充电桩等。公司
20、光伏电站工程 EPC 总包业务基本商业模式为：受客户委托，按合同约定对工程项目进行可行性研究、实地勘察、设备采购、工程施工等步骤，施工完毕后进行试运行，最终通过竣工验收后完成项目。按照工程验收情况与客户结算相应工程款项，获取相应的收入、利润和现金流。光伏电站投资运营业务基本商业模式为：公司提出光伏电站投资申请并取得当地发改委的批文后，筹集资金进行工程项目投资建设，光伏电站建设完成，工程验收完毕及并网运行，定期按照实际结算的上网电量，结合国家的脱硫杆电价及全国光伏电站标杆上网电价补贴，结算国家电价补贴资金，获取持续性的收入、利润和现金流。公司光伏配套产品销售业务基本商业模式为：公司与客户签订销售
21、合同后，根据客户的要求组织采购原材料，按合同订单组织生产并发货。客户完成产品验收后向公司付款，公司获取相应的收入、利润和现金流。居民分布式发电业务基本商业模式为：为增加农民可支配收入，公司与当地农商行合作共同推广生态家园光伏贷，即农户向农商行提供与公司的光伏电站产品与安装合同，农商行即以生态家园光伏贷按项目贷款进行受理，公司收到农商行的受理通知书，即发出商品并开展施工并试运行，在最终通过竣工验收后进入并网程序，然后公司向农商行提供农户的并网材料，农商行以受托支付方式将货款支付给公司，工商企业支付 20%的自有资金，即可向农商行申请 80%的贷款，受理程序与农户一致；以此保证公司获得相应的收入、
22、利润和现金流。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
23、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,250,573.59 0.65%3,290,694.33 1.35%-62.00%应收票据 应收账款 19,812,022.37 10.31%43,828,410.94 18.01%-54.80%存货 3,493,454.69 1.82%4,821,014.12 1.98%-27.54%投资性房地产 3,582,856.22 1.86%6,331,579.24 2.60%-43.41%长期股权投资 0 0.00%固定资产 47,92
24、0,053.04 24.94%48,326,974.08 19.86%-0.84%在建工程 96,631,211.66 50.29%111,754,617.63 45.92%-13.53%无形资产 7,096,091.97 3.69%7,287,715.29 2.99%-2.63%商誉 短期借款 24,999,165.41 13.01%25,000,000.00 10.27%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少62.00%，系本期尚慧鸿业账户被执行还款江苏银行借款及法院扣划部份荣鼐建设工程公司款项，故账户余
25、额减少；2、应收账款较上年同期减少 54.80%，系计提坏账准备导致账面价值减少；3、存货较上年同期下降 27.54%，系因公司研发新型太阳能板耗用所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,479,751.47-6,690,720.64-47.99%营业成本 3,422,074.47 98.34%7,018,465.80 104.90%-51.24%毛利率 1.66%-4.9%-销售费用 89,800.
26、00 2.58%956.50 0.01%9,288.40%管理费用 5,419,517.74 155.74%4,535,906.05 67.79%19.48%研发费用 1,102,241.28 31.68%2,579,901.59 38.56%-57.28%财务费用 3,110,535.16 89.39%906,297.30 13.55%243.21%信用减值损失-24,799,974.58-712.69%-18,845,666.76-281.67%-31.60%资产减值损失-15,258,406.98-438.49%13,435.75 0.20%-113,665.73%13 其他收益 54,
27、538.00 1.57%0.00 0.00%投资收益 0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润-49,929,444.11-1,434.86%-27,351,273.31-408.79%-82.55%营业外收入 97,979.73 2.82%56,124.00 0.84%74.58%营业外支出 7,111.13 0.20%471,471.67 7.05%-98.49%净利润-49,838,575.51-1,432.25%-27,766,620.98-415.00%-79.49%项目重大变动原因项目重大变动
28、原因：1、营业收入较上年同期减少了 47.99%，主要原因是公司的发电收入减少；营业成本较上年同期减少了51.24%，毛利率较上年同期增长了 6.56%，营业成本减少的主要原因系公司本期发生的电站维修及更换组件等费用较上年减少，且营业收入减少，营业成本也随之减少，故而毛利率也有所长升；2、研发费用较上年同期减少了 57.28%，2022 年开始研发新型太阳能板，因市场出现了新型的太阳能板，故而原太阳能板的研发费用较上年减少；3、财务费用较上年同期增长 243.21%，主要原因是本年被执行归还江苏银行逾期借款的利息及罚息，利息支出增加；4、2022 年信用减值损失较上年下降 31.6%，主要原因
29、是根据公司的会计政策对应收款项计提了预期信用损失；5、营业利润较上年同期减少 82.55%，主要原因是营业收入下降，以及财务费用上升、信用减值损失、资产减值损失增加的所致。6、净利润较上年同期减少 79.49%，主要原因是营业收入下降，以及财务费用上升、信用减值损失、资产减值损失增加的所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,070,611.56 5,954,765.73-48.43%其他业务收入 409,139.91 735,954.91-44.41%主营业务成本 3,087,094.89 6,434,11
30、0.64 -52.02%其他业务成本 334,979.58 584,355.16-42.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 光 伏 配 套产 品 及 机电 设 备 销售 610,761.07 1,090,612.43-78.57%-66.35%-60.42%51.71%14 储 能 微 电网 光 伏 电站工程 EPC 总承包 电站收入 2,459,850
31、.49 1,003,015.34 59.22%-33.37%-67.78%277.61%家 庭 分 布式电站 租金收入 409,139.91 334,979.58 18.13%-44.41%-42.68%-12.01%合计 3,479,751.47 4,872,992.96-40.04%-47.99%-30.57%717.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，系受疫情影响，光伏配套产品及机电设备销售和电站收入项目都低于上年。无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占
32、比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网江苏省电力公司扬州供电公司 2,459,850.49 70.69%否 2 潘俊林 450,000.00 12.93%否 3 江苏玉宇环保材料有限公司 213,577.98 6.14%否 4 潘俊红 26,080.00 0.75%否 5 祁增明 2,400.00 0.07%否 合计合计 3,151,908.47 90.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网江苏省电力有限公司扬州供电局 809,635.67 86.75%
33、否 2 苏州瑞多晶光伏科技有限公司 115,709.00 12.40%否 3 爱士惟新能源技术（江苏）有限公司 4,200.00 0.45%否 4 金华展泰新能源科技有限公司 2,651.40 0.28%否 5 朝日焊锡科技（无锡）有限公司 1,125.00 0.12%否 合计合计 933,321.07 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额-48,996.23-128,038.95 61.73%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%筹资活动产生的现金流量净额 0 0
34、0.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额减少 48,996.23 元，较上年增长 61.73%，主要系诉讼解冻款流入；2、投资活动产生的现金流量净额为 0，系报告期内公司无投资活动现金流发生；3、筹资活动产生的现金流量净额为 0，系报告期内公司无筹资活动现金流发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏尚慧鸿业分布式电力投资有限公司 控股子公司
35、分布式电力投资、设计；太 阳能电站系统集成、安装；太阳能移动电源销售；分布式发电运营技术咨询服务；50,000,000 14,006,321.04-15,888,531.61 898,495.23-554,244.79 16 售电；江苏尚慧生态新能源有限公司 控股子公司 太阳能电站建设、运营服务；园内观 光服务；花卉、果蔬、苗木种植、销售；水产养殖、销售；电力销售；10,180,000,000 125,048,836.20-25,803,037.36 1,650.00-51,937.06 沙漠之鹰（扬州）体育发展有限公司 控股子公司 高危险性体育运动；体育场地设施经营；体育用品批发及零5,00
36、0,000 19,955.20-44.80 0-44.80 17 售等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏华电尚慧新能源有限公司 主要从事光伏发电及相关周边业务 充分发挥本公司的特长，响应国家政策积极发展光伏能源，参股央企华电共同发展太阳能光伏发电及相关业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托
37、理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生或潜在有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在
38、重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是
39、否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 29,030,52
40、8.20 309,529.00 29,340,057.20 63.97%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结结涉及涉及 是否形成是否形成案件案件进展进展临时公告临时公告 19 /申请申请人人/被被申请人申请人 案案 金额金额 预计负债预计负债 或执行情或执行情况况 披露时间披露时间 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 甘肃天聚石岗墩太阳能发电有限公司 合同纠纷 是 28,889,028.20 否 已判决 2022 年 5月 10 日 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 江苏尚慧新能源科技
41、股份有限公司 金融借款合同纠纷 是 16,629,363.80 否 已判决，正在执行 2021 年 8月 10 日 海南天聚 太阳能有 限公司 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 买卖合同纠纷案件执行 是 58,983,639.23 否 已判决，终结执行 2019年11月 1 日 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 金融借款合同纠纷 是 10,796,933.33 否 已仲裁，正在执行 2022 年 2月 17 日 总计总计-115,298,964.56-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：1、江苏尚慧新能源科技股份有限公司诉讼，2012 年
42、 7 月 23 日，原告、被告双方签订30 兆瓦光伏电站 EPC 总承包合同一份，被告将位于甘肃张掖民乐生态工业园区的 30 兆瓦光伏发电项目以 EPC总承包的方式承包给原告，工程内容为电站基础与支架安装；组件安装；汇流箱、逆变器、变压器安装、高电压配电柜及远程控制系统；原告提供电池片，被告负责制作组件；光伏电线电缆的链接与掩埋。合同约定工程开工后由被告支付给原告 200 万预付款，因被告未履行合同约定只支付其中的 100 万，剩余款项 14,312,640.00 元未按合同约定支付，经原告多次催要未果。现请求法院依法判准被告给付原告货款、安装费、电站矩阵基础测绘放线等 17,443,040.
43、00 元及利息损失 11,198,214.85 元，公司于 2022 年 11 月 4日收到江苏省仪征市人民法院在 2022 年 11 月 4 日出具的（2022）苏 1081 民初 2991 号民事判决书，判决如下：（1）被告甘肃天聚石岗墩太阳能发电有限公司于本判决生效之日起 10 日内给付原告江苏尚慧新能源科技股份有限公司支架货款 8129184 元、线缆货款 904800 元、支架安装费 1706664 元、运费400000 元，共计 11140648 元，并承担逾期付款利息（以 11140648 元为基数，自 2013 年 7 月 1 日起至实际给付之日止，按年利率 5.6%计算）；（
44、2）被告甘肃天聚石岗墩太阳能发电有限公司于本判决生效之日起 10 日内给付原告江苏尚慧新能源科技股份有限公司鉴定费 23000 元；（3）驳回原告江苏尚慧新能源科技股份有限公司其他诉讼请求。案件受理费 190283 元，由原告负担 81736 元，由被告负担 108547元，应由被告负担的部分原告已垫付 10742 元，此款由被告于本判决生效之日起 10 内给付原告，余款108547 元由被告于本判决生效之日起 10 日内向本院交纳。2022 年 12 月 19 日，甘肃天聚向扬州市中级 20 人民法院提出诉讼，请求扬州市中级人民法院撤回一审判决事项，公司于 2023 年 4 月 7 日收到扬
45、州市中级人民法院传票，截止至报告日，该案件仍在审理中。2、2019 年 5 月 13 日，公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司谢集支行申请借款人民币 2020万元整，以公司位于仪征市月塘镇工业集中区房地产作抵押，并由戴文来、郦湘玲、魏声明作其保证，双方签订了流动资金循环借款合同（合同金额为 2020 万元）、最高额抵押合同（合同金额 2020 万元）和最高额保证合同（合同金额 2500 万元），上述合同期限均为 5 年（至 2021 年 6 月 11 日）。现上述借款合同项下有借款一笔合计 1500 万元，到期日为 2020 年 5 月 11 日。现借款已欠息、逾期多月并经多次催收未果。于
46、2021 年 9 月 30 日收到江苏省仪征市人民法院在 2021 年 9 月 30 日作出的（2021）苏1081 民初 3429 号民事判决书，判决结果如下：（1）被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司于本判决生效之日起 10 内归还原告江苏仪征农村商业银行股份有限公司借款本金 14999165.41 元，利息 1630198.39元（利息计算至2021年5月21日），共计16629363.8元，并承担2021年5月21日后借款本金14999165.41元的利息（自 2021 年 5 月 22 日起至实际给付之日止，按年利率 12.48%计算）；（2）被告戴文来、郦湘玲、魏声明对上述款项承担连
47、带清偿责任，被告戴文来、郦湘玲、魏声明承担责任后有权向被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司追偿；（3）原告江苏仪征农村商业银行股份有限公司有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号为仪房权证月塘镇字第 2014008241 号房屋拍卖、变卖后所得价款在 450 万元范围内优先受偿，有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号为仪房权证月塘镇字第 2015006067 号房屋拍卖、变卖后所得价在 500 万元范围内优先受偿，有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号为仪房权证月塘镇字第 2015006560 号房屋拍卖、变卖后所得价款在 180 万元范围内优先受偿
48、，有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号仪国用（2015）第 07594 号土地使用权拍卖、变卖后所得价款在 160 万元范围内优先受偿，有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号为仪国用（2015）第 09124 号土地使用权拍卖、变卖后所得价款在 170 万元内优先受偿，有权对被告江苏尚慧新能源科技股份有限公司提供抵押的证号为仪国用（2014）第 10084 号土地使用权拍卖、变卖后所得价款在 560 万元范围内优先受偿。此后，公司于2022 年 2 月 14 日收到江苏省仪征市人民法院在 2022 年 2 月 7 日作出的（2022）苏 1081 执 240
49、号执行裁定书，裁定内容如下：（1）冻结、扣划被执行人江苏尚慧新能源科技股份有限公司、戴文来、郦湘玲、魏声明银行存款人民币 16779246.80 元；（2）不足之款，依法查封、冻结被执行人相应价值的财产。目前，我司正积极与仪征农村商业银行商谈还款事宜，目前公司拟定在一年内还清贷款。3、海南天聚太阳能有限公司系甘肃天聚石岗墩太阳能发电有限公司的母公司，甘肃天聚石岗墩太阳能发电有限公司与公司的诉讼期限长达 50 个月，最终被最高人民法院驳回诉讼请求，后又审诉最高人民法院，同时又用母公司海南天聚太阳能有限公司起诉我公司，并将代加工合同改为买卖合同，代加 21 工在常州中院第三方处理意见函中说明是加工
50、承揽，在最高人民法院驳回诉讼，初步认定系加工合同，对公司诉讼的核心有两点：（1）海南天聚太阳能有限公司诉讼我公司从法律时效来讲，时效已过；（2）从代加工的角度诉讼，海南天聚太阳能有限公司必须支付给公司产品的加工费，我公司才能将产品支付给海南天聚太阳能有限公司，所以海南天聚太阳有限公司诉讼我公司的标的是不存在的。于 2020 年 12月 29 日收到江苏省扬州市中级人民法院在 2020 年 12 月 29 日作出的（2019）苏 10 民初 116 号民事判决书，江苏尚慧新能源科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向海南天聚太阳能有限公司给付货款 42,062,986.57 元及利息、罚息；驳