1、2023工程建设贷款合同工程建设贷款合同范例一贷款方(甲方)：_借款方(乙方)：_建设工程：_根据国家规定，乙方为进行根本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条乙方根据批准的年度根本建设方案，向甲方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程。预计分季用款：一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。第二条借款用途：购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条贷款利息，按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性
2、的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。第四条甲方提供的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产根本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设工程投产后用以下资金清偿：1.根本建设收入;2.新增固定资产的根本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条乙方对归还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。第七条贷款到期，乙方如不能按期归还，由担保人代为
3、归还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度方案和建设进度编制年、季度用款方案，送甲方审查，甲方凭此供给资金。甲方保证在核定的年度贷款方案内，按根本建设贷款的有关规定及时供给资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、方案执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用
4、贷款，甲方有权收回局部贷款，并对违约使用局部按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2
5、.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义
6、务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、 、电报、当面送交等)方式传递。以上方
7、式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理本合同受_国法律管辖并按其进行解释。1.提交_仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同
8、效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法人代表(签字)：_法人代表(签字)：_年_月_日签订地点：_工程建设贷款合同范例二贷款方(甲方)：_借款方(乙方)：_建设工程：_根据国家规定，乙方为进行根本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 乙方根据批准的年度根本建设方案，向甲方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程。预计分季用款：一季度_元;二季度_元;三季度_
9、元;四季度_元。第二条 借款用途：购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条 贷款利息，按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。第四条 甲方提供的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产根本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条 贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设工程投产后用以下
10、资金清偿：1.根本建设收入;2.新增固定资产的根本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条 乙方对归还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。第七条 贷款到期，乙方如不能按期归还，由担保人代为归还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度方案和建设进度编制年、季度用款方案，送甲方审查，甲方凭此供给资金。甲方保证在核定的年度贷款方案内，按根本建设贷款的有关规定及
11、时供给资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、方案执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回局部贷款，并对违约使用局部按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条 声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作
12、出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双
13、方具有法律约束力。第十一条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条 不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条 通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、 、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，