1、天道酬勤2023工程施工合同范本2023工程施工合同范本一甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地 点：。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，假设甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承当已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方
2、责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承当责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、平安及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责。甲方不承当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院
3、起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年 月 日2023工程施工合同范本二甲方：_ 乙方：_地址：_ 地址：_：_ ：_兹_(以下简称甲方)委托_电力设备(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_ ;冷却方式：_;台数：_。2.技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准GB3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级：_db(A)。评价点位置：_所属区域：_噪声标准：白天_db(A);晚上_db(A)。注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。2.
4、根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理工程见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙
5、方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在_天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项_。七、工程费用及支付方法总工程费用为：_付款方式：合同签定时交付定金_;主材料进场后付_;工程完工后_天内付清余款。八、其它1.假设甲方无故不按时按额交付工程款，那么乙方有权向甲方收取每天按工程总额_%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原那么，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决那么由乙方所在地法院仲裁。委托方(甲方)：_承接方(乙方)：_签订_年_月
6、_日 2023工程施工合同范本三兹有工程总承包人：_(以下简称甲方)，地址：_，号码：分包人：_(以下简称乙方)，地址：_，号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承当总包合同工程的一部份。本着老实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_年_月_日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款4.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。4.2按2004年江苏省单
7、位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。第五条：工程期限5.1开工日期：5.2竣工日期：(以竣工报告为准) 交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。第六条：付款方法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。乙方施工至
8、壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除工程竣工后六个月内付5%。6.2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除水电费用是决算后机械费中的50%6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。第七条：本工程质量标准按设计文件及相关标准规定的标准施工且符合国家相关验收标准。第八条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一局部。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙
9、方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承当。第九条：工地管理9.1乙方必须加强施工人员的平安及职业技能教育，在施工过程中，必须保证平安，去除隐患，杜绝一切事故的发生。9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下罚款。9.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。第十条：设备、材料、通行及配套10.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。10.2 凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出
10、不合格外，均视为合格品。10.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一局部或几个局部的便利措施。10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之平安正常营运。第十一条：工程保险11.1乙方应对其员工购置保险11.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通那么，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。11.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。1
11、1.4除能证明因不可抗力或乙方成心或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。第十二条：变更设计12.1双方得以按照以下情况改变其分包合同的工程：12.1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。12.1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。12.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。12.3减少之工程，甲方除承当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。第十三条：工程延期13.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方成心造成延期的除外。13.2本工程施工期间，甲方得
12、通知乙方将本工程全部或局部停工。第十四条：验收14.1工程具有覆盖、掩盖条件或到达中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。14.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。14.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。14.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。14.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方
13、应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。第十五条：违约及损害赔偿责任15.1一方如有以下情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。15.1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。15.1.2一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之成心或重大过失除外 。15.1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。15.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。15.3除能够证明是乙方成心不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约
14、金15万元。15.4除能证明是不可抗力或乙方成心造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。15.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。第十六条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。第十七条：其它17.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。17.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。17.3本合约正本之印花由双方各自贴销。17.4一方提供之地址为可送达之地