1、建筑门窗工程承包合同门窗是建筑的主要组成局部,对建筑的功能和平安性等具有非常大的影响,因此确保建筑门窗工程的质量就具有重要的意义。对于建筑门窗工程承包合同你了解多少呢以下是办公室小编为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文，欢迎参考阅读。建筑门窗工程承包合同范文1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和老实信用的原那么，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 工程名称：。二、 工程地址：三、 承包方式：包工包料(大包)。四、 工程内容：点式玻璃雨搭。五、 工程用
2、料：1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、 承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、 工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、 付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后九、 违约责任：1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员缺乏，质量达不到本合同规定要求，须返工重
3、来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、 本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑门窗工程承包合同范文2甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国合同法、建筑
4、安装工程承包合同条例和合肥市建筑工程施工合同管理方法的原那么，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5#楼工程地点：合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各工程单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/，地弹门为310元/(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：2023年5月30日2、竣工日期：2023年7
5、月20日3、工期延误：在施工过程中，如遇到以下情况，工期应相应顺延： a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;c) 不可抗拒之因素;d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表： 负责人：乙方驻工地代表： 负责人：第四条：甲方工作1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2. 负责检查办理工程质量、工程进度
6、和设计变更的签证和验收;3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工标准施工，确保工程质量;2. 切实与土建施工单位配合，认真做好平安生产、文明施工，现场平安责任自负;3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;4. 要做好门窗的防渗漏措施，否那么一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.81.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。
7、货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格前方可进行下道工序。2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工
8、合同。第十条：设计变更1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修二年(注：非人为原因)。第十二条：违约责任1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处分。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部
9、门参与协商解决;协商不成时，采用以下方式中2项解决。1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2. 向合肥市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑门窗工程承包合同范文3发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)经甲乙双方协商同意，现甲方有位于马集工业园北车间，由乙方城堡门窗施工局部，特签订本合同，条款如下：一、 乙方：铝合金窗型材，虎标牌。L70型材，玻
10、璃厚4mm，型材厚度1.0mm，120元/方;上方玻璃厚5mm，60元/米。1、 乙方应严格按照设计文件要求及国家规定的施工质量标准、平安标准组织施工。2、 施工过程中发生的一切平安事故及因此产生的一切经济损失全部由乙方承担。3、 开工日期：年年 月 日，合同工期总历时 天。乙方应按时完成工程任务，如未按期交工所造成甲方的经济损失，应由乙方承担(人力不可抗拒的原因可据实做工期顺延)。4、 付款方式：安装完成后，按实际尺寸计算。其质量达成设计要求并完成初步验收时支付全款50%，余款在工程交付使用满壹个月后支付合同金额的剩余局部。5、 工程质量目标为：合格(不合格局部，乙方应返工处理，所产生的费用
11、全部由乙方承担)6、 施工期间应做好与水电暖施工的配合工作。7、 工程施工期间所用的铝合金、玻璃两年内如无人为原因造成的破损，乙方应无偿负责更换。8、 乙方应在施工期间内保证质量的情况下按时完工。如因乙方的原因，在施工过程中退出本工程，造本钱工程不能按时完工，甲方无需支付任何费用给乙方，对已经支付的局部，乙方全部退还甲方。二、 甲方：1、 按照合同规定及时拨付工程款。2、 甲方应对乙方的施工过程进行监督，并对施工期间的工程进行验收。3、 对乙方未按照要求施工，产生的工程质量问题，甲方有权对其进行罚款处理。4、 如在约定外产生的工程量，应按据实结算。三、 本合同自签订之日起生效，甲乙双方应按照合同约定条款执行。四、 违约：如有违约，双方友好协商解决;协商不成，提交起诉方所在的法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日