1、楼顶防水工程合同楼顶防水关系到建筑施工和后期建筑维护运行平安,是工程的重难点之一。那么楼顶防水工程合同怎么写呢以下是在办公室小编为大家整理的楼顶防水工程合同范文，感谢您的阅读。楼顶防水工程合同范文一甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法的原那么，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：武汉鑫民宾馆3、施工方案及材料说明：第二条 工期：第三条 工程质量要求及工作范围1、保证材料质量及工程质量2、第四条第五条 平安施工乙方要按有关规定，采取平安防护措施。承担由于平安措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工
2、人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。第六条 验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格前方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。第七条 付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，假设发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。第九条 本合同一式两份，双方
3、各持一份，自双方签字盖章后生 效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方代表：(签字) 乙方代表(签字)年月日：楼顶防水工程合同范文二委托方甲方：承建方乙方：根据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署以下合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修方法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组
4、织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、假设造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7.付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲 方乙 方年月日：楼顶防水工程合同范文三甲方：乙方：依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、老实守信的原那么。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、
5、工程概况1、工程地点：毛庄镇一中校园内2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水3、工程内容：在原有根底上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。3、面积：按甲方确认的实做面积结算。四、 工期：按甲方工程部所安排的进度施工。
6、五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-2023)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日