收藏 分享(赏)

2023年基础设施施工合同模板.docx

上传人:g****t 文档编号:542485 上传时间:2023-04-09 格式:DOCX 页数:12 大小:14.77KB
下载 相关 举报
2023年基础设施施工合同模板.docx_第1页
第1页 / 共12页
2023年基础设施施工合同模板.docx_第2页
第2页 / 共12页
2023年基础设施施工合同模板.docx_第3页
第3页 / 共12页
2023年基础设施施工合同模板.docx_第4页
第4页 / 共12页
2023年基础设施施工合同模板.docx_第5页
第5页 / 共12页
2023年基础设施施工合同模板.docx_第6页
第6页 / 共12页
亲,该文档总共12页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、根底设施施工合同模板根底设施建设着重强调其“根底的作用,那么根底设施施工合同又是怎样的呢以下是在办公室小编为大家整理的根底设施施工合同范文,感谢您的欣赏。根底设施施工合同范文一发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月

2、xx日四、质量标准工程质量标准: 合格五、合同价款金额暂估价(大写): (人民币)(小写): (人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%;2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%;七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工标准、平安操作规程。防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏,做好施工现场保

3、卫和垃圾消纳等工作,并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。3.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工,验收标准按照国家质量评定验收标准。2.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方应提前二天通知甲方,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手

4、续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定,且均应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责采购的材料设备,必须按甲方具体的要求采购,并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计

5、要求的合格产品,并应按时供应到现场。材料经乙方验收后,由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行,必须向对方支付违约金,额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按标准进行组织施工,确保文明施工。服从甲方正确指导,配合甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定,最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间,双方

6、发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份,双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效,至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜,双方可协商另签补充协议。合同定订立时间: XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点:本合同双方约定 签字、盖章 后生效。甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):代 表(签字): 代 表(签字):年 月日年 月 日根底设施施工合同范文二发包方(甲方): 承包方 (乙方) :根据中华人民共和国经济合同法和建筑

7、工程承包合同条例等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守以下条款,共同严格执行。第一条 工程名称:武汉中和设备根底工程第二条 工程地点:黄陂区罗汉街工业园第三条 工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价:设备根底按照 元/m砼(按实际工程量结算)。第五条 承包方式:包工包料。第六条 工期:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。工期为 天。第七条 工程质量:按施工验收标准、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级:按有关规定执行。第十条 甲方权利:派驻工

8、地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利:1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付局部款。3.施工中注意平安,施工中发生一切平安事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算:一、工程竣工后甲方按国家有关施工标准、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式:自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%

9、的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。第十四条 保修:按现行建筑工程保修方法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁:一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。第十六条 附那么:一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它:甲方: 乙方: : :签约时间: 年 月 日根底设施施工合同范文三发包单位

10、: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。第一条、 工程名称:第二条、 工程地点:第三条、 工程内容:1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包平安、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价:500桩按 元/米,此单价含桩管材料费

11、及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期:1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10%。

12、2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。第五条、付款方式:(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二) 乙方在保质量的根底上,甲方同意以下付款方法:1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理

13、有关审批手续,并及时支付进度款;2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;3、余下30%工程款于桩根底验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩根底验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩根底为合格工程,并同时支付工程余款。第六条、承包方式:1、技术要求:根据设计图纸和地质资料(material),乙方确保单桩设计承载力,2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。3、水电费负责:由乙方负责。第七条、甲方责任:1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份,并组织有关部门会审。3、按乙方施

14、工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平,提供水源、电源到桩根底施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面确实认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料6、甲方提供桩根底施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关局部进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。7、甲方按照乙方提供的

15、进桩方案,及时提供合格管桩。第八条、乙方责任:1、乙方委派 同志为现场代表及工程指挥。2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。9、乙方应注意施工平安负责进行平安教育,做到文明施工注意用电平安,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置平安员。10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 合同模板 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2