收藏 分享(赏)

化工建设工程设计合同范本3篇.docx

上传人:la****1 文档编号:551145 上传时间:2023-04-10 格式:DOCX 页数:33 大小:24.27KB
下载 相关 举报
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第1页
第1页 / 共33页
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第2页
第2页 / 共33页
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第3页
第3页 / 共33页
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第4页
第4页 / 共33页
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第5页
第5页 / 共33页
化工建设工程设计合同范本3篇.docx_第6页
第6页 / 共33页
亲,该文档总共33页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、化工建设工程设计合同范本3篇化工建设工程设计合同范本一工程名称:工程地点:设计阶段:方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合甲方:建筑工程设计合同乙方:签订日期:某年某月某日甲方:乙方:经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法建筑工程勘察设计合同管理方法。1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4甲方提供并经双方认可的资料。第二条本合同设计项目范围及内容:夜景亮化设计第三条本合同设计项目工作阶段及成果乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行第一阶段:方案设计阶段2.1考察现

2、有道路环境条件,包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。2.2收集及整理有关图片及其它相关资料,设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料,使之与设计主旨一致。2.3方案设计阶段的工作成果如下:(1)反映总体设计的效果图;(2)说明设计构思的有关分析图、设计效果图;(3)表达主要设计构思及设计特色的方案一份。第二阶段:施工图设计阶段2.4提供详细的施工设计图纸。2.5协助甲方编制工程进度安排。2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单,以便于甲方制订招标及合约文件。2.7与甲方一起,为投标单位提供招标答疑。2.8出席有关的工程协调会议。2.9其他;第三阶段:施工阶

3、段的配合2.10乙方在施工图完成后,需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。2.11协助甲方招标、定标,审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后,施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量;2.12在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,制备初步验收接受建议书,其上注明需待修改更正的项目;2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,最后的工程验收;2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料,必须先书面通知乙方;2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题,乙方必须予以立马的技术支持,在保证工程质量及

4、设计效果的前提下提出解决方案。3、设计费用支付安排双方本着友好协商原则确定设计费为人民币(大写):,(如甲方需提供设计灯型样品,样品费用另行计算);3.1设计费结算与支付方式:本合同设计费用按照以下二个阶段支付:合同签订后支付设计费总额的%,设计图纸交付后支付设计费总额的%,施工图交付后支付设计费总额的%,照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。第四条双方责任4.1甲方责任4.1.1甲方按本合同第三规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性立马限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。4.1.2甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计

5、算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用与本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应付法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。4.2乙方责任4.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失,乙方有相应的赔偿义务。4.2.2乙方采用的主要技术标准是:(1)国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。4.2.3设计合理使用年限为10年。4.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文

6、件。4.2.5乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。第五条违约责任5.1乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定,比较高额为全

7、额设计费。5.2由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付,应减收该项目应收设计费的千分之二。第六条其他6.1本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。6.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应立马协商解决。6.3本合同发生争议,双方当事人应立马协商解决,协商不成的按下列两种方式解决:(一)提交工程所在地仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。6.4本合同一式4份,甲方2份,乙方2份。6.5本合同经双方签章后生效。6.6双方履行完合同规定的义务后

8、,本合同即行终止。6.7本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方名称:乙方名称:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:委托代理人:化工建设工程设计合同范本二工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:建设工程设计合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条本合同签订论据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。

9、1监制1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件立马间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点立马间第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为万元。

10、收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的%,计万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。8.2设计人提交设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的%,计万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的%,计万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1

11、.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性立马限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发

12、包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有

13、权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行

14、设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二

15、。9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应立马协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 合同模板 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2