1、5篇有关房地产开发委托合同范文委托合同，又称“委任合同。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务，而委托人那么按约支付报酬的协议。大陆法各国民法对委托合同的限制不尽相同。按多数国家的法律规定，委托合同的标的既包括法律事务，也包括非法律事务;合同内容可以是有偿的，也可是无偿的。我国的民法理论与实践认为:委托合同的标的只限于法律行为，它是委托代理的发生根据。故受托人在委托权限内与第三人所为法律行为的后果完全由委托人承担。下面是小编收集整理的5篇有关房地产开发委托合同范文，欢迎借鉴参考。5篇有关房地产开发委托合同范文(一)甲方(委托方):乙方(受托方):鉴于：1.甲方-【】房地产开发公司，
2、系由【】公司与乙方合作投资的房地产开发公司，甲方已获得了【】房地产工程的开发权。2.工程概况：【】房地产工程规划占地面积约【】亩，建设用地面积约【】亩，代征地面积约【】亩，容积率约【】.3.根据乙方与【】公司于【】年【】月【】日签订的股权转让协议中约定：乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得【】房地产工程的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌)，乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得【】房地产工程的土地使用权和开发权。4.甲方经公司董事会决定，将开发【】房地产工程的所有政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作，委托乙方进行办理。经甲、乙双方友好协商达
3、成如下协议，以兹共同遵照执行：第1条委托事项1.1 授权乙方以甲方的名义取得开发【】房地产工程的所有政府文件的批复及工程征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。第2条委托费用2.1 甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原那么，多不退少不补。2.2 第1条1.1款委托事项，即【】房地产工程的委托费用按照建设规划用地每亩【】万元人民币、规划代征用地每亩【】万元人民币的标准计算，甲方应向乙方支付的委托费用共计【】万元人民币。2.3 甲方支付的【】房地产工程的委托费用，包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费，该费用应计入甲方的本钱。2.4 除上述所列费用之外产生的其他开发费用，包括但
4、不限于土地出让金及相关税费、建设本钱、管理费用等，由甲方-【】房地产开发公司的股东按照股权比例分别承担。第3条委托时间3.1 开始时间：甲方原股东【】向【】转让股权完成的时间为准，即以甲方办理完毕工商变更登记，取得新的营业执照为委托事项开始之日。3.2 完成时间：在【】年【】月【】日之前完本钱合同第1.1款约定的委托事项。第4条付款时间4.1 【】房地产工程的委托费用，由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款，并将用款时间、用途填写清楚，甲方应按照急款急用、不影响工程开发进度的原那么及时审核、及时支付。第5条委托溢价5.1 经甲方财务核算
5、，假设【】房地产工程的利润已经超过【】万元(不含【】万元)时，甲方应在财务报告出具之日起【】日内向乙方支付利润的【】%.5.2 经甲方财务核算，假设【】房地产工程的利润在【】万元(含【】万元)以下时，甲方应按向乙方支付实际利润的【】%.第6条违约责任6.1 本协议生效后，甲、乙任何一方无故提出终止协议，应按委托费用总额的5%向对方支付违约金。6.2 甲方未按约定支付委托包干费用的，应每日按当期应付费用的3瓜蛞曳街段冀稹缬馄诔过30天，那么乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付违约金【】万元人民币，乙方有权不退还已为该工程支付的全部款项。假设违约金缺乏以赔偿乙方因此所遭受的损失，乙方有权向甲方追偿
6、赔偿款。6.3 假设乙方未按本合同第3条的约定完成委托事项，甲方除有权解除本合同，并有权要求乙方按委托费用总额的5%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的，应相应的免除乙方的违约责任。6.4 假设乙方非因甲方原因而不能完成委托事项，给甲方造成损失的，乙方同意在甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。6.5 由于一方的过错造本钱合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时，由过错的一方承担违约责任，双方均有过错的，那么由双方按责任大小承担各自相应的责任。第7条争议的解决7.1 如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的，应首先协商解决;假
7、设协商不成，应向北京仲裁委员会提请仲裁，仲裁适用该会之仲裁规那么，仲裁裁决书终局对双方均有约束力。第8条其他8.1 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。8.2 本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后，自乙方与【】签订的股权转让协议生效之日起生效。甲方：【】房地产开发公司 乙方：二0xx年月日二0xx年月日5篇有关房地产开发委托合同范文(二)甲方：乙方： 房地产开发公司依据城市房地产管理法、合同法及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就甲方委托乙方开发建设 商贸城，并运作经营相关事宜达成如下协议，共同遵照执行。第一条 工程概况(以下简称本工程或工程)1
8、、工程名称：商贸城(具体以工程报建名称为准)2、工程位置及四至：3、工程用地：规划总用地公顷(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。)4、建设规模：总建筑面积约确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。)第二条 工程委托鉴于乙方具有房地产开发及工程管理的丰富经验，具有相应的房地产开发资质和管理能力，甲方经多方考察，甲方全面委托乙方代为开发本工程。乙方同意接受委托，按本合同约定内容完本钱工程。第三条 工程委托的内容和取费方式1、 本工程除土地取得(所有政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作)外，其它全部委托给乙方负责开发。2、 甲方为乙方提供办公场地，含办公用的一切家具和设备。提供车
9、辆4辆(1辆商务车，3辆小车)，费用由甲方承担。3、 开发期间，乙方所有参与工程管理人员的工资和福利待遇全部由甲方负责，并另加4个月的工资作为年终奖金。其各岗位人员工资标准按照上海市行业的平均工资的1.2倍计算。乙方不另外收取管理费。4、 本工程采用本钱加酬金的结算方式。前期工程费按照乙方提供正规发票按实计算，建筑安装工程费和配套费按照审计结算为准。甲方按照建筑安装工程费和配套费的总额的22%作为酬金支付给乙方。第四条 工程核算1、本工程从取得土地开始的各项本钱、税费及投入由乙方独立核算，乙方独立建账。因本工程所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。2
10、、工程总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。第五条 工程资金的管理1、工程所需资金由乙方从信用社贷款，甲方协通过村民联保、村委会担保的方式予以协助。2、乙方为开发本工程应设立工程专户，专门用于本工程资金往来收付。3、工程开始后，由工程专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付，工程资金专款专用，对工程资金实行封闭式管理，乙方不得挪作他用。4、甲方对乙方工程专户资金的使用情况享有监督权，可以随时审查工程专户资金流向，如发现有工程资金挪用情况的，有权追究乙方违约责任。第六条 工程开发管理1、乙方成立工程领导组，并确定具体工程联络人员;2、乙方需就本工程建立专门工程
11、管理队伍。由具有相应管理能力的专业人员负责，并配备技术负责人，土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员，人员数应满足本工程开发管理需要。3、乙方应制定本工程开发方案，推进工程进程。待本工程详细规划批准及户型方案确定后，制定开发工程实施方案，包括：工程进度方案、开发各工作节点方案控制、开发本钱测算及控制、工程质量控制、配套工程实施方案等方案。4、甲乙双方确立例会制度，研究解决工程开发过程中遇到的各项问题，并做好工作安排。第七条 工程权属1、本工程的所有住宅楼归甲方所有，由甲方自行支配，安置村民，乙方无权销售本工程住宅楼。2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议，配合甲方符合银行住房按揭贷
12、款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。3、本工程规划建设的一层商铺归乙方所有，由乙方自主经营商贸城工程。第八条 甲方的权利和义务：1、所有政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作，由甲方进行办理，乙方协助。2、以担保方式协助乙方全部工程开发资金的筹集和投入，并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。2、参加本工程项下工程设计、施工单位的招标工作，设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。3、审定设计单位编制的设计方案、施工图，及工程施工预算与决算及费用支出。4、负责工程建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。5、有权查验工程进度方案实施情况，检查施工质量
13、，发现质量问题和其他问题及时反响给乙方。第九条 乙方的权利和义务：1、负责组织本工程用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、撤除及地上种植物等砍伐、移位等;3、协助甲方办理本工程的用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。4、负责组织施工图设计，报送施工图审查、消防审查，办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。5、组织工程竣工决算，处理工程索赔，组织竣工验收。6、负责按照约定的工程进度方案组织施工，保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。7、负责在本工程项下工程竣工验收时，同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天然气、供暖、供水、排水、消防、庭
14、院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套)，具备使用条件。8、负责乙方现场人员工资福利和日常办公费用。9、乙方对本工程开发过程中所发生的一切债权债务、平安施工、责任事故和侵权责任承担法律责任。10、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。第十条 建设开发进度工期本工程开发进度为 年，从取得土地使用权证之日开始计算。 第十一条 违约责任1、本协议签订后，任何一方违约给对方造成损失的应予以赔偿。2、甲方违约逾期支付工程工程款等，致使工程开发延期的，由甲方自行承担逾期交房违约责任。3、乙方逾期交房的，每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的，甲方有权
15、解除合同。6、乙方擅自挪用工程专户资金的，除及时补回被挪用资金外，还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。7、如遇双方解除合同的，甲方有权要求乙方将本工程过户至甲方指定的其他开发商，接手的开发商无需向乙方支付工程及土地转让费，但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。8、房屋交付后，出现的工程质量和水电暖供应等质量问题，由乙方按与村委会的约定承担修理、更换等违约责任。9、双方解除合同的，不影响违约责任的承担。第十二条 在工程建设过程中，如因政策因素，导致该工程停建，互不追究违约责任。如遇地震以及大规模疫情等不可抗力导致一方违约时，另一方不予追究违约责任。第十三条 本协议未尽事宜，由双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力;第十四条 本协议及补充协议中未约定的事项，遵照有关法律、法规和政策的规定执行。第十五条 本协议在履行中发生争议，由双方协议解决;协商不成时，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十六条 本协议自各方
